Tòa án chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

Dự án DZ500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá là công trình trọng điểm, có tính cấp bách và quan trọng từ Trung ương đến địa phương và được chỉ đạo quan tâm của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 6/2/2024, Công ty Sao Vàng và Công ty Sông Đà kí Hợp đồng xây lắp số: 13/2024/SDD11-SV/HĐXL về việc giao nhận thầu thi công hạng mục: Xây dựng phần móng trụ (từ VT17 đến VT29) thuộc gói thầu số 9: Xây lắp đường dây từ VT17 đến VT30 của dự án: Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh hóa. Dự án do Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lí dự án các công trình điện miền Trung là đơn vị quản lý điều hành. Tổng giá trị hợp đồng hơn 34 tỉ đồng, trong đó công tác đào, lấp đất là 6 tỉ đồng; thi công móng là hơn 23 tỉ đồng; kè móng, mương thoát nước và san gạt là hơn 3 tỉ đồng; công tác đào, lấp hơn 400 triệu đồng…

Trang 1 Bản án số 60/2025/KDTM-ST của TAND Khu vực 6, TP Hà Nội.

Quá trình thi công, Công ty Sao Vàng phải thực hiện việc đào, san gạt và bốc xúc đất mặt bằng hố móng đào; Vận chuyển đất đá thừa đổ thải; Đào hố móng bằng máy đào mới có thể tiếp tục thực hiện các hạng mục khác của hợp đồng (công việc này không có trong thiết kế). Vì vậy, Công ty Sao Vàng có Công văn số: 123/SDD11-KLPLHĐ gửi Công ty Sông Đà 11 đề nghị bổ sung và chào giá cho các hạng mục phát sinh trên. Phần công việc phát sinh trên đã được ông Trương Hữu Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (Chủ đầu tư dự án) và các cán bộ có thẩm quyền phía Công ty Sông Đà 11 xác nhận là công việc phát sinh và sẽ giải quyết thanh toán cho Công ty Sao Vàng. Đồng thời, Công ty Sông Đà 11 xác nhận về việc sẽ giải quyết trước ngày 30/3/2024, nhưng phía Công ty Sao Vàng vẫn không được giải quyết. Mặc dù Công ty Sao Vàng đã có nhiều văn bản gửi, các buổi làm việc giao ban tại công trường. Công ty Sao Vàng yêu cầu Công ty Sông Đà 11 thanh toán chi phí san gạt đá mặt bằng hơn 7 tỉ đồng, chi phí này được xác định trên cơ sở khối lượng san gạt đá mặt bằng theo thiết kế là 28.141m3 x đơn giá 258.400 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế GTGT). Đơn giá được tính trên cơ sở hợp đồng giữa chủ đầu tư kí với Sông Đà 11, có nội dung san gạt đá mặt bằng, đơn giá là 398.683 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế GTGT).

Do việc không thanh toán và chậm thanh toán của Công ty Sông Đà 11, nên Công ty Sao Vàng yêu cầu Công ty Sông Đà 11 phải thanh toán tiền lãi của số tiền chưa thanh toán và chậm thanh toán từ ngày 9/9/2024, theo lãi suất quá hạn của ngân hàng là hơn 375 triệu đồng; tiền lãi của số tiền san gạt đá mặt bằng là gần 1 tỉ đồng và tiền lãi của chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là hơn 53 triệu đồng.

Mặc dù dừng thi công, nhưng ngay từ đầu Công ty Sao Vàng đã thuê máy móc, lán trại theo thời gian đủ để hoàn thành công việc theo hợp đồng, công ty vẫn phải bố trí cán bộ, máy móc thiết bị trong thời gian này. Do vậy, Công ty Sao Vàng yêu cầu Công ty Sông Đà 11 bồi thường thiệt hại bao gồm: Toàn bộ chi lương công nhân, cán bộ và chi phí thuê máy móc… Tổng cộng Công ty Sông Đà 11 phải thanh toán cho Công ty Sao Vàng hơn 13 tỉ đồng.

Trong các ngày 30/9, 29/10, 31/10/2025, TAND Khu vực 6, TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, và ban hành Bản án số: 60/2025/KDTM-ST, quyết định:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Sao Vàng. Xác nhận Công ty Sao Vàng chấm dứt hợp đồng thi công với Công ty Sông Đà 11 ngày 30/7/2024 là đúng pháp luật; Buộc Công ty Sông Đà 11 phải thanh toán cho Công ty Sao Vàng: Hơn 3 tỉ đồng giá trị còn lại của khối lượng xây dựng chưa thanh toán; gần 8 tỉ đồng tiền đào, san gạt và bốc xúc đất mặt bằng hố đào móng, vận chuyển đất đá thửa đổ thải, đào hố móng bằng máy đào; hơn 400 triệu tiền chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng… Đối trừ nghĩa vụ thanh toán, Công ty Sông Đà phải thanh toán cho Công ty Sao Vàng số tiền là hơn 12 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Sông Đà 11 tiền thân là một Đội điện nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ điện Thác Bà do Bộ Kiến trúc thành lập từ năm 1961, đến năm 1973 được nâng cấp thành Công trường Cơ điện. Năm 1976, theo Quyết định của Bộ Xây dựng, chuyển đơn vị về Thị xã Hoà Bình để chuẩn bị cho khởi công Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình trên Sông Đà và được đổi tên là “Xí nghiệp Lắp máy Điện nước” thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ điện Sông Đà. Đến năm 1989 theo Quyết định số 03/TCT-TCLĐ ngày 12/12/1989 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Xí nghiệp Lắp máy Điện nước được nâng cấp lên thành Công ty Xây lắp Điện nước. Năm 1993, theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công ty Xây lắp Điện nước được đổi tên thành “Công ty Xây lắp Năng lượng” thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ điện Sông Đà. Ngày 11/3/2002 Bộ Xây dựng có quyết định số 285/QĐ đổi tên thành Công ty Sông Đà 11. Thực hiện Nghị quyết TW 3 về đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, ngày 17/8/2004 Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1332/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Sông Đà 11 thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 11, mã lên sàn chứng khoán SJE, ngày giao dịch 14/12/2006...